自竣工验收合格(gé)之日起计算的(de)保修期满后开始计算诉讼时效(xiào)。
注(zhù):若(ruò)当事人约定的保修期(qī)低(dī)于(yú)法(fǎ)律规定的最低保修期限(xiàn)的,应自法律规(guī)定的最低保修期(qī)限后开始计算诉讼时效(xiào)。
法条链接:《最高人民法(fǎ)院关于审(shěn)理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条 当事(shì)人对建(jiàn)设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照(zhào)以下情形(xíng)予以认定:
(一)建(jiàn)设工程经(jīng)竣(jun4)工(gōng)验(yàn)收合(hé)格(gé)的,以竣工验(yàn)收合格之日为竣工日(rì)期;
(二)承包人已经提交竣工验(yàn)收报告(gào),发包(bāo)人拖延验(yàn)收的,以承包人提(tí)交验收报告之日(rì)为竣工日期;
(三)建设工程未(wèi)经竣工验(yàn)收,发(fā)包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为(wéi)竣工(gōng)日期(qī)。
《最高人民法院关于(yú)审理建设工程施工合同纠纷案件适用(yòng)法律问题的解释(shì)(一(yī))》第十(shí)七条 有下(xià)列情形之一,承包(bāo)人请求发包人返还工程质(zhì)量保证金的,人民法院应予支持:
(一)当事(shì)人约定的工程质量保证金返还(hái)期限(xiàn)届满;
(二)当事人未约定工程(chéng)质量保证金返还期(qī)限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年;
(三)因(yīn)发包人原因建设工程未按约定期限进行(háng)竣(jun4)工验(yàn)收的,自承包人提(tí)交(jiāo)工程竣(jun4)工验收报告九(jiǔ)十日后当事人约定的工程(chéng)质量保证金返还期限届满(mǎn);当事(shì)人(rén)未约定工程质量保证金(jīn)返还期限的,自(zì)承包人提交工程竣(jun4)工验收报告九十(shí)日后起满二年。
发包人返还工程质量保证(zhèng)金后(hòu),不影响承包人根据合同约定(dìng)或者法律(lǜ)规定履(lǚ)行工程(chéng)保修义务(wù)。
《建设工程质量管理条(tiáo)例》第四十条(tiáo) 在正常使用条件下,建(jiàn)设工程的(de)最低保修期限为:
(一(yī))基础设施工程、房屋建筑的地(dì)基基础工程和主体(tǐ)结(jié)构(gòu)工程,为设计文件规定的该(gāi)工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工(gōng)程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏(lòu),为5年(nián);
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线(xiàn)、给排水管道、设备安(ān)装和装修工程,为2年。
其他项目的保修(xiū)期限(xiàn)由发包方与承包方约定。
建设工程的(de)保修(xiū)期,自竣工验(yàn)收合格之日起计(jì)算。